RESOLUCIÓN N1: 95 /11
USHUAIA, 8 de julio
de 2011.
VISTO:
El expediente N1: 32422/11
STJ-SSA caratulado AObra Ampliación Juzgados DJS s/ ampliación plazo de
obra", y
CONSIDERANDO:
Por las presentes
actuaciones tramita la modificación del plazo de entrega parcial de la obra
"Ampliación del edificio sede de los Tribunales del Distrito Judicial
Sur", sito en Congreso Nacional N1: 502 de
esta Ciudad.
A fs. 1 el Director de Infraestructura informa que resulta
imposible cumplir con la entrega parcial de la obra, de acuerdo a lo previsto
en la articulo octavo del Contrato de Obra Pública, registrado bajo el N1 250, dado
que conectar la obra nueva con la existente ocasionaría inconvenientes en las
tareas habituales llevadas adelante en las dependencias del Juzgado
Correccional.
A fs. 17 la Dirección de Infraestructura
informa que el nuevo plazo para la entrega parcial deberá fijarse para el 20 de
julio del presente, como así también comunica que dicha prórroga no modificará
el plazo total de la obra, ni generará modificación en el Plan de Trabajos, ni
en la Curva de inversiones, en función de que la contratista ha superado la
previsión establecida en el plan de trabajo aprobado por Resolución N1 58/11 de
este Tribunal.
Por ello,
EL SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:
11) PRORROGAR el plazo para la
entrega parcial de la obra "Ampliación de los Juzgados del Distrito
Judicial Sur", fijándose la recepción para el día 20 de julio del presente
año.
21) AUTORIZAR al señor
Secretario de Superintendencia y Administración a suscribir el Acta que como
anexo se agrega formando parte de la presente.
///
/// 31) MANDAR se registre,
notifique, publique y pasen las presentes actuaciones a la Prosecretaría
de Administración para la continuación del trámite.
Se deja
constancia que el Dr. Javier Darío Muchnik no
suscribe la presente por encontrarse fuera de la jurisdicción en uso de
licencia.
Firman: Dra. María del Carmen Battaini
(Vicepresidente)
Dr. Carlos
Gonzalo Sagastume (Juez)
Dr. Carlos
Salvador Stratico (Secretario)
ANEXO -
Resolución N1 95 /11
ACTA
Entre el Superior Tribunal de
Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, con domicilio en San Martín 15 de la ciudad de
Ushuaia, representado en este acto por el Sr. Secretario de Superintendencia y
Administración, Dr. Carlos Salvador Stratico, D.N.I. N1: 4.531.204, en adelante denominado
"COMITENTE", por una parte; y por la otra la empresa constructora del
M.M.O. Enrique Robinson
Vargas, con domicilio legal en el barrio Intevu VI,
Casa N1: 60 de la ciudad de Ushuaia, representada en este
acto por el señor Enrique Robinson Vargas, D.N.I. N1: 16.366.670, en adelante denominado
"CONTRATISTA", acuerdan modificar la entrega parcial de la obra
"Ampliación Juzgados Distrito Judicial Sur" sujeta a las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: El contratista acepta modificar el plazo de entrega
parcial, fijándose para ello como nueva fecha de entrega el día 20 de julio del
corriente año.----------
SEGUNDA: El contratista renuncia a cualquier reclamo que
pudiera corresponderle por la modificación del plazo de entrega parcial
previsto en el articulo octavo del Contrato de Obra
Pública, registrado bajo el N1 250.--------------
No siendo para más se firman dos
ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ushuaia a los días del mes de julio de
2011-------------------------------
Fdo. Dr. Carlos
Salvador Stratico